乌海保险社区

“停工令”不断升级!工期延误,费用怎么索赔?

环保人才网2018-09-28 14:30:53

环保人招聘、求职,首选“必高环保人才网”

秋冬季各级各地区“停产停工令”导致了多地工期延误,延期索赔问题由此而来。

将从工程索赔的角度出发,分析由天津、河北、北京、山东、山西、河南等地的停工令事件,对水利工程、土石方建筑工程、拆迁工程等建设项目造成了那些影响,发包方应承担哪些方面的责任,承包方能获得哪些方面的补偿,工程师应怎么进行索赔、计算等内容与大家共同探讨和交流。

具体内容:建议按两阶段进行该事件的索赔处理、可以索赔的工期是多少、承包方可索赔的费用项目都有哪一些呢?

一 、建议按两阶段进行该事件的索赔处理

本事件索赔处理建议分两阶段处理:

1、第一阶段为2017年9月5日~2017年11月14日:

该阶段主要是根据文件要求,要求参建单位做好土方开挖、基坑支护、基础底板施工、主体结构施工、装饰装修工程、市政工程等扬尘治理全过程、全覆盖管控;市、区住房城乡建设委对全市在施工程施工现场开展现场和非现场执法检查,并联合环保、城管等部门开展执法活动;细化明确行政处理标准,建立考核问责机制,形成高压态势、执法威慑。

在该事件段范围内:承包方可能会因为没有严格执行文件规定的要求,而被处罚,包括限制投标、降低资质、暂停施工等严厉措施,如若碰到此类情况,造成的相关损失和工期延误应由承包方承担。

当然,由于承包方严格执行文件要求,而造成合同外的额外支出部分,应由发包人承担。

2、第二阶段为:2017年11月15日~2018年3月15日

文件具体的停工要求为:

(1)停工时间:2017年11月15日至2018年3月15日。

(2)停工范围:东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区全部区域;通州区、大兴区、房山区、门头沟区、延庆区、昌平区、怀柔区、密云区、平谷区、顺义区、亦庄经济技术开发区城区及建成区。

(3)停工内容:停止各类道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁施工等。

对于重大民生工程和重点项目涉及土石方作业的,确实无法停工的,由项目建设单位申请,属地区住房城乡建设委初审,并以区政府名义统一报市住房城乡建设委,统筹后报市政府同意后实施。

该阶段为明确要求停工时间段,可索赔时间为:121天

二、可以索赔的工期是多少?

第一阶段为2017年9月5日~2017年11月14日期间,应重新分析承发包责任,确定可索赔的的工期和费用;

第二阶段为:2017年11月15日~2018年3月15日期间,该阶段为明确要求停工时间段,索赔事件为:121天

三、承包方可索赔的费用项目都有哪一些呢?

原则上来讲,因本次事件造成的额外支出和损失部分均可请求补偿。由于本事件为第三方客观原因造成的责任事件,因此,按行业惯例,建议不进行利润的补偿,求偿金额应以成本支出为主。请求补偿的主要内容可以参考如下(可以详见笔者拙作:董雄勇《建设工程施工索赔费用计算体系研究》一书)。


▲  工程延期索赔费用构成

 重要说明 

由于本次停工面向北京市各类道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁施工等,因此对工程项目的建设成本将造成一定的影响,也容易引起较多的合同纠纷,建议承包方和发包人应尽早注意,尽早处理,以便事后更好的推进项目的建设。

工程停工的法律依据及注意问题汇总


一、可以停工的理由及法律依据


1.先履行抗辩权。

适用条件:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。

2.不安抗辩权。

适用条件:应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行。即:

(1)经营状况严重恶化;

(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;

(3)丧失商业信誉;

(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

注意事项:根据此条停工应注意收集确切证据证明发包人有上述情形,否则应当承担违约责任。以下几种情况可作为发包人具有上述情形的证据:

(1)严重资不抵债,濒临破产倒闭;

(2)身负巨额债务,官司缠身,有多个合同义务不能按期履行而被他人起诉;

(3)恶意经营、私分或压价出售财产,以致财产显著减少,难为对等给付;

(4)多次承诺付款却又多次未履行。

3.不可抗力。

所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况。主要包括以下几种情形:

(1)自然灾害,如台风、洪水、冰雹;

(2)政府行为,如征收、征用;

(3)社会异常事件,如战争、罢工、骚乱。


二、合同约定的可以停工的情形


1、发包人原因

(1)发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作,导致施工场地不具备或不完全具备施工条件;

(2)发包人未按合同约定将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,或虽接至约定地点但无法保证施工期间的需要;

(3)发包人没有按合同约定开通施工场地与城乡公共道路的通道或施工场地内的主要交通干道、没有满足施工运输的需要、没有保证施工期间的畅通;

(4)发包人没有按合同的约定及时向承包商提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,或者提供的数据不符合真实准确的要求;

(5)发包人未及时办理施工所需各种证件、批文和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续而影响施工;

(6)发包人未按时提供水准点与坐标控制点,或提供水准点与坐标控制点有误;

(7)发包人未及时组织有关单位和承包商进行图纸会审,未及时向承包商进行设计交底;

(8)发包人没有妥善协调处理好施工现场周围地下管线和邻接建筑物、构筑物的保护而影响施工顺利进行;

(9)发包人没有按照合同的约定提供应由发包人提供的建筑材料、机械设备;

(10)发包人或发包人代表拖延承担合同规定的责任,如拖延图纸的批准、拖延隐蔽工程的验收、拖延对承包商所提问题进行答复等,造成施工延误;

(11)发包人提供的设计图纸有误或存在缺陷;

(12)发包人未按合同约定按时足额支付工程款;

(13)发包人中途变更建设计划,导致工程无法按原计划施工;

(14)发包人指定的分包工程质量不合格、工程进度延误而该分包工程不完成总包工程就无法继续施工的;

(15)发包人指定的分包工程出现重大安全事故;

(16)在有毒有害环境中施工,发包人未按有关规定提供相应的防护措施。

2、天气原因

(1)连续降水天以上。

(2)高温度以上;

(3)风力级以上。

3、其他原因

(1)连续停水天以上;

(2)连续停电小时以上;

(3)施工申发现文物、古董、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古研究价值的物品。


三、法律、合同规定不明确的停工情形


1.合同对工程进度款支付约定不明,承包人与发包人对此进行协商,但协商时间很长且无结果;

2.合同约定发包人拖延支付工程款达30日以上承包人可以停工,当发包人拖延付款未达30日但承包人己无力垫资施工;

3.施工期间主要建材价格上涨,施工合同己对因此产生的增加费用明确约定由发包人承担,但对支付时间约定不明,承包人与发包人对此进行协商,但协商时间很长且无结果;

4.施工期间主要建材价格上涨,施工合同计价方式约定为总价包干或单价包干,承包人继续按原包干价施工工程项目将会亏损。

通常法定认为在上述第1、2、3种情况下承包人可以停工但应提前书面发函催告发包人,如发包人在催告后合理的期限内(一般为28天)仍拒绝履行的,承包人可以停工;上述第4种情况下法定认为除非是在建材价格上涨幅度巨大,承包人按原包干价施工将会承受巨大损失的情况下,否则,承包人不能停工。


四、哪些情形应采取停工


1.发包人提供的图纸有误,如按图施工将对工程质量造成重大影响甚至引发安全事故,向监理单位及发包人报告后发包人仍坚持按原图施工或拖延答复的;

2.发包人提供的建筑材料不符合强制标准,如使用将可能对工程质量造成重大影响甚至引发安全事故,向监理单位及发包人报告后发包人仍坚持使用的;

3.发包人或监理单位强令违章作业、冒险施工的;

4.合同约定应由发包人承担的协助义务,发包人拖延履行,经催告后在合理的期限内仍拒绝履行或不予答复的;

5.发包人拖欠大量工程款,经催告后在合理的期限内仍拒绝支付的。


五、停工应注意的问题


1.停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

2.停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

3.停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

4.停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

5.停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。

首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认;

其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

6.停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

7.停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

8.停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。


六、停工索赔

由于业主原因引起的停工索赔,根据施工单位是否撤离施工现场,工程索赔分为两种情况:


1、工程停工中止,施工单位现场待命

工程停工后,根据业主要求,若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是施工中最常遇到的情况。

此时,施工单位将在施工现场停工待命。就此,施工单位有权向业主提出以下索赔:

(1)停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行,所以,施工工人不能离开现场。此时,将造成人员的大量窝工。

费用计算如下:离工期间工人工资数额*窝工人数*窝工工日。窝工期间工人的工资数额可根据《劳动法》有关规定计算。

(2)停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的,停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大,一定要详细计算。为计算清楚,可列表计算。如下表:(以模板等周转材料为例)

若以上材料是施工单位自有的,根据北京市的规定,亦按租赁制考虑。若在其它地区施工。可进行材料摊销,

摊销公式:某种材料在停工期间的损失费=[(此材料购进原值-此材料报废后残值)/此材料预期使用时间]*停工时间。

(3)停工期间机械费的计算。有不少大型机械是施工单位从租赁站租来的,停工期间的机械费,亦可按租赁制编制。以下表为例:

若以上机械是施工单位自有的,按北京市规定,亦按租赁制考虑。若在外地施工,可按摊销制编制。

计算公式:某种机械在停工期间的损失费=[(此机械购进原值-此机械报废后残值)/正常情况下此机械预期使用时间*停工时间。

若停工时间过长,机械需要进行大修后才能使用,还需要计算大修费用及大型机械进出场费用。

(4)工程停工期间的其他直接费。例如:现场排污费、冬雨季防护费等。计算公式:停工其他直接费=直接费*本地区费率。或按当地规定执行。

(5)工程停工期间的间接费。包括公司对本工程的管理费及现场管理人员的现场经费。计算方法:停工期间管理费=直接费*本地区管理费费率。或按当地规定执行。

2、工程停工终止,施工单位撤离现场

若工程终止后不能再继续进行,施工单位将撤离施工现场,施工方有权就以下费用向业主索赔:

(1)工程撤离现场的直接费。包括以下内容:

  • 工人撤场费:包括工人撤场的路费及旅途餐费(转场或遣返回乡)。计算方法:工程停工时在施工人数*(单人路费十单人餐费)。

  • 施工现场的周转材料转移费:包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法:工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。

  • 施工机械转移费:包括施工方自有或租赁的所有施工机械。计算方法:停工时在场机械数量*(单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费)。

(2)工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公费用。计算方法:直接费*本地区现场经费费率

(3)预期利润。因为工程停工撤场,施工单位在本工程将无法实现预期利润,施工单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额:施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额,具体数额可同业主协商,协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。

作为施工单位,应本着把停工损失减少到最低的原则,在停工事件发生前后多向业主提出合理化建议,力求最大限度地减少停工损失。

来源:环保水圈

@环保人!你的简历可以在环保圈免费置顶咯!    

更多环保招聘职位:

关注:必高环保人才网 www.51hbjob.com


【向上滑动回看更多招聘,点一下打开】

年薪15万到50万任你挑!10月底数十个环保猎头岗位急招!

废气治理专场招聘会,诚邀废气类企业和人才参加!

2017必高环保(西安)专场招聘会倒计时5天!

11月第二周环保急聘职位推荐!

周六最新环保招聘职位推荐!

华南、华东地区环保企业急聘岗位汇总!

6家环保企业急聘信息汇总重磅来袭!

11月3日全国环保招聘职位推荐,就等你啦!

11月2日全国环保急聘职位推荐,就等你啦!

华南、东北地区环保企业急聘岗位汇总!非你不可!

5家环保企业急聘信息汇总,送给正在找工作的你!

一周急聘职位汇总,还有红包职位等你应聘!

诚聘:环保工程师(污水设计师)、污水设计工程师、环境检测工程师

上海、深圳、湖南、唐山、环保企业加急置顶招聘!欢迎在线应聘!

深圳、河南、浙江、上海环保企业急招:废水处理工程师、给排水环境工程设计骨干、环保工程师等职位

3天内加急/置顶环保招聘企业推荐!个人简历也可以置顶哦!

加急招聘不过瘾?!红包打赏职位喊你投简历、面试赚钱啦!

广东、杭州,浙江、西安环保企业急招:半干法脱硫工艺设计师 、实验室副经理、废气、废水治理环保工程师、技术工程师(脱盐水处理)等

河北、浙江环保企业急招:销售总监、技术经理、水处理工艺、操作工!

上市公司法因环保等企业加急置顶招聘啦!欢迎在线应聘!

知名企业招聘!体现员工价值,以诚信为本,共创辉煌!

广东省环保企业最新招聘!大梦想,总要有个好起点!

北京、湖北、苏州等环保企业加急置顶招聘啦!上百个职位等着你!

广西博世科等5家环保知名企业霸气招聘!选择永远大于努力,有发展的企业,才能给你发展的机会!

6家环保名企加急置顶招聘啦!你要的高薪、发展、价值、梦想!在这里通通都满足你

安徽、南京、广州等5家环保企业加急招聘啦!赶紧在线应聘哦!

国庆急聘告急!有位机智的HR,他在招环评编写!

加急!置顶!最新环保职位推荐!

环保招聘网络应聘职位最新推荐!

北京、四川、广东等知名环保企业最新招聘,你还在犹豫什么!

还没完?招聘会企业天天在线等你应聘!

11家知名环保企业最新招聘计划,等待你的加入!

广东中科检测技术股份有限公司

这里有你想要的一切!只要敢想!没有什么做不了!无限的发展空间,瑞星环境的成长邀请您一起参与!

在这里,你能收获的不仅仅是高薪,还有知识和技能!收拾行李寻找新的自己,加入德森环保吧!

山东海慧环境科技有限公司诚聘精英,将在9月20-22日广州环博会第四届环保人才交流会现场招募人才

高薪资,好福利,好环境,中鹏环保绝对符合您的要求,9月20号-22号广州会展与你相约,让你实现梦想!

中滔环保集团有限公司旗下子公司(广州海沁天诚技术检测服务有限公司)将在9月20-22日广州环博会第四届环保人才交流会现场招募人才

高薪资,好地区,必选华浩能源环保!9月20号-22号广州环保盛宴与您相约

圣元环保股份有限公司诚聘精英,将在9月20-22日广州环博会第四届环保人才交流会现场招募人才。

行业巨擘【东江环保】邀您参加第四届大型环保专场招聘会!

环境保护部华南环境科学研究所全资子公司(广州华科环保工程有限公司)9月20至22号在广州第四届环保专场招聘会现场诚聘。

佛山市南海环境科学研究所诚邀您参加第四届大型环保专场招聘会!

能力不是说出来的,实力不是装出来,您有梦想,我们帮您实现!三清环境9月与您广州现场签约圆梦!

17个职位,年薪30+,您敢来,我就敢给!!!南宁桂润环境在广州现场等着您!

和我们一起发掘有深度的环保技术

2017环保督查到底查什么,给大家列个详单

6种最常用的MBR组合工艺

50条水处理必备基础知识

污水处理常见工艺介绍+日常运行管理检查—PPT版

涨知识才能涨工资!一大批彩版废水处理工艺图来啦!

人工湿地生活污水处理技术全解析

送给做水处理的兄弟收藏,62个工艺流程图

有机废气处理9大工艺、适用范围、成本控制

干货 | 废水处理中污泥常见异常问题诊断分析及处理办法

农村污水处理难点:标准的界定

工业企业厂界环境噪声监测布点规定和案例

COD化学需氧量,你真的了解吗?

【污水处理知识篇】18种专业术语

土壤重金属污染的修复技术与实施对策探讨

【干货】6大类污泥干化技术及其工艺综合盘点

【总结】70条水处理知识问答,问题全面!回答具体!

有图有真相|废气处理工艺大全

各行脱硫工艺流程图

废水中33种污染物的来源及处理方法

收藏版!31个经典水处理知识点的完全解析

6大污泥干化技术 及 污泥干化工艺比较

工业废水中金属离子的去除方法

治理高浓度氨氮废水,我有招!

污水处理厂在运行过程中遇到的问题分析

废水处理药剂大汇总

为您详解【氨氮废水】常用处理方法

水处理知识点大汇集!你有没有get到?

土壤有机质对镉污染土壤修复的影响

城市黑臭水体是怎么形成的?

工业废水之生物膜法处理污水

活性污泥膨胀的5种处理方法

丝状菌膨胀的6大原因

污水处理的方法及原理总结!

怎么因地制宜?—详解我国6大地区农村污水现状及处理方法

关于污水处理沉淀相关的那些知识...

污水处理新姿势—生物技术在废水污染修复中的应用

印染废水深度处理的工艺

刚刚!发改委公告:暂停工程咨询资格认定申请,现有资质证书有效期统一延期至

新规发布

怎样防止循环冷却水系统腐蚀

垃圾焚烧PPP项目如何成功运作?

选矿、冶炼、电镀等水体中重金属离子的吸附去除法研究!

环评工程师出现大流失?!多家环评单位仅剩1名工程师被注销资质

值得收藏的史上最全的废水处理常用药剂

我国农村水污染问题与对策研究

《我的前半生》暴露的职场潜规则,比离婚好看10000倍

7000公里黑臭水体监管不到位 治污如何“踩到点上”?

污水处理方法大汇集

化工企业VOCs治理怎么破?详解VOCs治理四大新技术

【涨知识】“危废”是什么?到底咋个“危险”法

焦化废水处理工艺及类型详解

高浓度有机废水处理之生物处理技术

在电厂水处理应用中超滤-反透系统的运行维护及管理分析

下半年这六大环保产业继续火爆,你感受到了吗?

发改委取消环境部门的环境监测服务费!

该不该怒?执法人员亮证后,被拒绝开门、被锁喷涂车间,环保部发话:严处!(部分涉事企业责任人已被移送公安)

听听环科院专家怎么说,村镇生活污水排放标准怎么制定?

【一文成专家】各种污水处理工艺动画演示/常见污水处理工艺汇总

赶紧收藏吧,史上最全活性污泥驯化技巧!

8种有机废气处理技术的优缺点

【精品问答】污水处理中最常见的58种问题与答案

国内30种污水处理常用工艺(附6大主流工艺特点介绍)

40张APP废水处理技术工艺流程详解图,再也不怕别人问工艺了

(史上最全)学霸总结的污水处理知识

氨氮,总氮,硝态氮、亚硝态氮,凯氏氮,看完傻傻也能分清楚了

(6项技术+3项案例)黑臭河道治理技术及案例

世界水日:史上最全地下水基础知识

水处理技术发展面临的问题及未来趋势

污泥处理新姿势—地下式污泥堆肥系统

最新各行业污水处理大集合,太全面了!

污水处理的12个岗位职责大全,太全面了!

盘点74种污/废水处理典型工艺流程图及介绍!

全国近4000座污水处理厂,你想知道的全在这里

关于污水处理中反渗透的问题,你知道多少?

发福利啦!11种工业除硫方法汇总!

13页PPT教你土壤环境监测技术!

污水处理设备和工艺工作图集

黑臭水体怎么治理?切莫走入这八大误区!

土壤修复技术之土壤有机污染生物修复技术

如何做一个优秀的水处理工程师

环工人为什么都不在干环工?

氨氮废水处理七大技术详解!

关于城镇生活污水处理排放标准的思考

最全污泥处理知识,做水处理的必看!

电厂烟气脱汞技术及经济分析

22个水质名词解释,太全了!

多地各行业VOCs排放最新标准一览

“水十条”2016年工作盘点 改善水环境质量

全面解析5种含铜电镀废水处理方法!

《火电厂污染防治技术政策》正式发布(附全文)

怎样查找布袋除尘器破袋和内部漏焊!

漫画告诉你那些在污水中作祟的牛神蛇鬼!

烟气脱硫脱硝、除尘脱汞、超低排放技术路线选择分析

处理高浓度氨氮废水以及低浓度氨氮废水工艺对比

部长划重点:2017年环保人的作战地图!

广东环境学院16届毕业生就业报告出炉!月薪平均3452

干货:总工的污水处理厂运营笔记!

污水处理势不可挡,一文搞懂六大水处理工艺!

最新2017年环保行业薪酬报告TOP10 你拖后腿了吗?

一位基层环保人的2016年终总结,期待2017更好!

漫画环保:解释COD、BOD、TP、.最接地气的答案!
环保风暴至少持续3年 工业格局将大变样!


招聘、求职咨询微信/QQ:1827664118

免责声明:仅供交流学习,若遇版权问题,请与本号联系


必高环保人才网介绍

环保最新招聘 环保行业资讯

环保技术文献  环保职场故事

手机点击阅读原文,搜索职位应聘


Copyright © 乌海保险社区@2017