乌海保险社区

造价交流 | 工程量清单不一致的工程结算,三种情况

栋梁建设造价价格吧2018-11-14 09:34:37

小编絮叨:想了解更多价格详情,请持续关注价格吧(price8com)!!!

微信投稿及广告合作咨询:
网站:www.gczjy.com                           邮箱:zz6219@163.com                       热线:0371-55696895
Q Q:郭老师1139113838                                 李老师1123609958

如您喜欢该文章,请点击右上角按钮分享至朋友圈


腾讯微博
方法一:t.qq.com/zaojia8666长按复制此链接,可直接浏览我们的博文
方法二:登录腾讯微博t.qq.com,或者通过QQ版面直接登录微博,在右上角搜索“栋梁造价”即可找到,记得要收听我们哦!
新浪微博
方法一:weibo.com/cost8com,长按复制此链接,即可浏览我们的博文 
方法二:在s.weibo.com(微博搜索)中输入“栋梁造价”点击“找人”,即可找到,记得要关注我们哦!                           今日头条
方法一:https://www.toutiao.com/c/user/7001547695/#mid=7001432393,长按复制此链接,在浏览器中打开,即可浏览我们的推文方法二:在https://www.toutiao.com/(今日头条搜索)中输入“工程造价员网”点击“搜索”,即可找到,记得要关注我们哦!  


栋梁(张国栋)教育学习交流请咨询:
栋梁(张国栋)YY教育频道ID:39113839
栋梁(张国栋)QQ群:423017472
栋梁土建造价培训QQ群:427355742
栋梁安装造价培训QQ群:426457624
栋梁市政造价培训QQ群:57175682 
栋梁园林造价培训QQ群:426457806

一、建设工程施工合同效力的认定


1、未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定?

发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程,与承包人签订的建设工程施工合同无效

  • 但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或者经主管部门批准建设的,应当认定合同有效。

  • 发包人未取得建筑工程施工许可证的,不影响施工合同的效力。


2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第一条第(二)项规定的“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义”承揽建设工程(即“挂靠”)具体包括哪些情形?

具有下列情形之一的,应当认定为《解释》规定的“挂靠”行为:

(1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;

(2)资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;

(3)不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;

(4)有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。

根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》第十一条,存在下列情形之一的,也属于挂靠:

(5)施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同,或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的;

(6)实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系,或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致,又不能进行合理解释并提供材料证明的;

(7)合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备,由其他单位或个人采购、租赁,或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明,又不能进行合理解释并提供材料证明的;

(8)法律法规规定的其他挂靠行为。


3、如何认定是否属于必须招标的建设工程?

《解释》第一条第(三)项规定的“必须进行招标”的建设工程的认定应当依据:

  • 《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定

  • 《中华人民共和国招标投标法实施条例》

  • 原国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定予以确定。

  • 法律、行政法规有新规定的,适用其新规定。


4、如何认定建筑企业的内部承包行为?

建设工程施工合同的承包人将其承包的全部或部分工程交由其下属的分支机构或在册的项目经理等企业职工个人承包施工,承包人对工程施工过程及质量进行管理,对外承担施工合同权利义务的,属于企业内部承包行为;

发包人以内部承包人缺乏施工资质为由,主张施工合同无效的,不予支持。

二、建设工程价款的确定和支付


5、当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议,一方要求重新结算的,如何处理?

当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议,一方在诉讼中要求重新结算的,不予支持,但结算协议被法院或仲裁机构认定为无效或撤销的除外。

建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人一方以施工合同无效为由要求确认结算协议无效的,不予支持


6、当事人工作人员签证确认的效力,如何认定?

当事人在施工合同中就“有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员”有明确约定的,依照其约定,除法定代表人外,其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力,但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;

没有约定或约定不明,当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的,对该当事人具有约束力,但该当事人有证据证明相对方知道或应当知道该签证人员没有代理权的除外。


7、工程监理人员在签证文件上签字确认的效力如何认定?

工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量等事实的,原则上对发包人具有约束力,涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。


8、固定总价合同履行中,当事人以工程发生设计变更为由,要求对工程价款予以调整的,如何处理?

建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,在实际履行过程中,因工程发生设计变更等原因导致实际工程量增减,当事人要求对工程价款予以调整的,应当严格掌握。

  • 合同对工程价款调整有约定的,依照其约定;

  • 没有约定或约定不明的,可以参照合同约定标准,对工程量增减部分予以单独结算;

  • 无法参照约定标准结算的,可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。

主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。

9、固定价合同履行过程中,主要建筑材料价格发生重大变化,当事人要求对工程价款予以调整的,如何处理?

建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算,在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化,超出了正常市场风险的范围,

  • 合同对建材价格变动风险负担有约定的,原则上依照其约定处理;

  • 没有约定或约定不明,该当事人要求调整工程价款的,可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;

  • 具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。

因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的,在此期间的建材差价部分工程款,由过错方予以承担。

10、固定总价合同履行中,承包人未完成工程施工的,工程价款如何确定?

建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,承包人未完成工程施工,其要求发包人支付工程款,经审查承包人已施工的工程质量合格的,可以采用“按比例折算”的方式,即由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款,两者对比计算出相应系数,再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。

当事人就已完工程的工程量存在争议的,应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定;不能确定的,应根据工程撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任。

11、承包人依据《解释》第二十条的规定,要求按照竣工结算文件结算工程价款的,如何处理?

建设工程施工合同约定,发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后一定期限内予以答复,但未明确约定逾期不答复即视为认可竣工结算文件,承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的,不予支持

建设工程施工合同对此未作明确约定,承包人仅以原建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定,或者《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用条款第33.3条的约定为依据,要求按照竣工结算文件结算工程价款的,不予支持

12、“黑白合同”中如何结算工程价款?

法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程,或者未规定必须进行招标的建设工程,但依法经过招标投标程序并进行了备案,当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。

法律、行政法规规定不是必须进行招标的建设工程,实际也未依法进行招投标,当事人将签订的建设工程施工合同在当地建设行政管理部门进行了备案,备案的合同与实际履行的合同实质性内容不一致的,应当以当事人实际履行的合同作为结算工程价款的依据。

备案的中标合同与当事人实际履行的施工合同均因违反法律、行政法规的强制性规定被认定为无效的,可以参照当事人实际履行的合同结算工程价款。

13、“黑白合同”中如何认定实质性内容变更?

招投标双方在同一工程范围下另行签订的变更工程价款、计价方式、施工工期、质量标准等中标结果的协议,应当认定为《解释》第二十一条规定的实质性内容变更。

中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺,亦应认定为变更中标合同的实质性内容。

备案的中标合同实际履行过程中,工程因设计变更、规划调整等客观原因导致工程量增减、质量标准或施工工期发生变化,当事人签订补充协议、会谈纪要等书面文件对中标合同的实质性内容进行变更和补充的,属于正常的合同变更,应以上述文件作为确定当事人权利义务的依据。

14、无效建设工程施工合同中的工程价款如何确定?

建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的,应予支持

承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的,应予支持

发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的,不予支持

15、《解释》中“实际施工人”的范围如何确定?

《解释》中的“实际施工人”是指无效建设工程施工合同的承包人,即违法的专业工程分包和劳务作业分包合同的承包人、转承包人、借用资质的施工人(挂靠施工人)

建设工程经数次转包的,实际施工人应当是最终实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的法人、非法人企业、个人合伙、包工头等民事主体。

法院应当严格实际施工人的认定标准,不得随意扩大《解释》第二十六条第二款的适用范围。对于不属于前述范围的当事人依据该规定以发包人为被告主张欠付工程款的,应当不予受理,已经受理的,应当裁定驳回起诉

16、违法分包合同、转包合同的实际施工人主张欠付工程款的,诉讼主体如何确定?发包人的责任如何承担?

实际施工人以违法分包人、转包人为被告要求支付工程款的,法院不得依职权追加发包人为共同被告

实际施工人以发包人为被告要求支付工程款的,应当追加违法分包人或转包人作为共同被告参加诉讼,发包人在其欠付违法分包人或转包人工程款范围内承担连带责任。

发包人以其未欠付工程款为由提出抗辩的,应当对此承担举证责任。

17、不具有资质的挂靠施工人主张欠付工程款的,如何处理?挂靠人又将工程分包、转包给他人施工,施工人主张欠付工程款的,如何处理?

不具有资质的实际施工人(挂靠施工人)挂靠有资质的建筑施工企业(被挂靠人),并以该企业的名义签订建设工程施工合同,被挂靠人怠于主张工程款债权的,挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款,法院原则上应当追加被挂靠人为诉讼当事人,发包人在欠付工程款范围内承担给付责任。因履行施工合同产生的债务,被挂靠人与挂靠施工人应当承担连带责任。

挂靠人承揽工程后,以被挂靠人名义将工程分包、转包给他人施工,施工人主张欠付工程款的,

  • 合同相对人同时起价格吧(price8com)诉挂靠者和被挂靠者的,如果合同相对人对于挂靠事实不明知,由挂靠者与被挂靠者承担连带民事责任;

  • 如果合同相对人对于挂靠事实明知,首先由挂靠者承担责任,被挂靠者承担补充的民事责任。

  • 合同相对人只起诉被挂靠者的,被挂靠者对外应先行承担民事责任。

  • 在被挂靠者对外承担责任的范围内,被挂靠者对挂靠者享有追偿权。

18、发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的,如何处理?

承包人依据建设工程施工合同要求发包人支付工程款,发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但当事人另有约定、生效判决、仲裁裁决予以确认或发包人有证据证明其有正当理由向合法分包人、实际施工人支付的除外。

19、分包合同中约定,“总包人收到发包人支付工程款后再向分包人支付”的条款,效力如何认定?

分包合同中约定,待总包人与发包人进行结算且发包人支付工程款后,总包人再向分包人支付工程款的,该约定有效

因总包人拖延结算或怠于行使其到期债权致使分包人不能及时取得工程款,分包人要求总包人支付欠付工程款的,应予支持。总包人对于其与发包人之间的结算情况以及发包人支付工程款的事实负有举证责任。

20、发包人以工程未验收或承包人未移交工程竣工资料为由,拒绝支付工程款的,如何处理?

建设工程施工合同约定,工程竣工验收合格后再支付工程款,发包人收到承包人提交的工程竣工验收资料后,无正当理由在合同约定期限或合理期限内未组织竣工验收,其又以工程未验收为由拒绝支付价格吧(price8com)工程款的,不予支持

发包人以承包人未移交工程竣工资料为由拒绝支付工程款的,不予支持,但合同另有约定的除外。

三、建设工程工期和质量责任的认定

21、当事人就工程款结算达成一致后又主张索赔的,如何处理?

结算协议生效后,承包人依据协议要求支付工程款,发包人以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由,要求拒付、减付工程款或赔偿损失的,不予支持,但结算协议另有约定的除外。

当事人签订结算协议不影响承包人依据约定或法律、行政法规规定承担质量保修责任。结算协议生效后,承包人以因发包人原因导致工程延期为由,要求赔偿停工、窝工等损失的,不予支持,但结算协议另有约定的除外。

22、工程开、竣工日期如何确定?

建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工时间为依据

  • 因发包人原因,导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日期;

  • 因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;

  • 承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工日期;

  • 既无开工通知也无其他相关证据能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

发包人、承包人、设计和监理单位四方在工程竣工验收单上签字确认的时间,可以视为《解释》第十四条第(一)项规定的竣工日期,但当事人有相反证据足以推翻的除外。

23、工期顺延,如何认定?

因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持

24、施工合同约定的工程质量标准与国家强制性标准不一致的是否有效?

建设工程施工合同中约定的建设工程质量标准,低于国家规定的工程质量强制性安全标准的,该约定无效

合同约定的质量标准高于国家规定的强制性标准的,应当认定该约定有效

25、发包人主张工程质量不符合合同约定的,应按反诉还是抗辩处理?

承包人要求支付工程款,发包人主张工程质量不符合合同约定给其造成损害的,应按以下情形分别处理:

(1)建设工程已经竣工验收合格,或虽未经竣工验收,但发包人已实际使用,工程存在的质量问题一般应属于工程质量保修的范围,发包人以此为由要求拒付或减付工程款的,对其质量抗辩不予支持,但确因承包人原因导致工程的地基基础工程或主体结构质量不合格的除外;发包人反诉或另行起诉要求承包人承担保修责任或者赔偿修复费用等实际损失的,按建设工程保修的相关规定处理。

(2)工程尚未进行竣工验收且未交付使用,发包人以工程质量不符合合同约定为由要求拒付或减付工程款的,可以按抗辩处理;发包人要求承包人支付违约金或者赔偿修理、返工或改建的合理费用等损失的,应告知其提起反诉或另行起诉。

(3)发包人要求承包人赔偿因工程质量不符合合同约定而造成的其他财产或者人身损害的,应告知其提起反诉或另行起诉。


26、如何认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错?

承包人具有下列情形之一的,应当认定其对建设工程质量缺陷存在过错:

(1)承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题,而没有及时提出意见和建议并继续施工的;

(2)承包人对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的;

(3)对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的要求,承包人不予拒绝而进行施工的。

前述情形下,因工程质量存在缺陷造成第三人损失的,由发包人与承包人承担连带责任。


27、发包人以工程质量不符合合同约定为由,要求承包人承担修复费用的,如何处理?

因承包人原因致使工程质量不符合合同约定,承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复,发包人另行委托他人修复后要求承包人承担合理修复费用的,应予支持

发包人未通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复,并另行委托他人修复的,承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。

28、施工合同约定工程保修期限低于法定最低期限的条款是否有效?承包人要求返还质量保修金的,如何处理?

建设工程施工合同中约定,正常使用条件下工程的保修期限低于法律、行政法规规定的最低期限的,该约定无效

当事人就工程质量保修金返还期限有约定的,依照其约定,但不影响承包人在保修期限内承担质量保修责任;没有约定或约定不明的,工程质量保修金返还期限为工程竣工验收合格之日起二十四个月。

建设工程施工合同无效,但工程经竣工价格吧(price8com)验收合格并交付发包人使用的,承包人应依据法律、行政法规的规定承担质量保修责任。发包人要求参照合同约定扣留一定比例的工程款作为工程质量保修金的,应予支持

四、工程造价鉴定 

29、当事人申请对工程造价进行鉴定的,如何处理?

当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请,委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定事项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。

鉴定过程中,一方当事人无正当理由在规定期限内拒绝提交鉴定材料或拒不配合,导致鉴定无法进行,经法院释明不利后果后其仍拒绝提交或拒不配合的,应承担举证不能的不利后果。

30、当事人在诉前共同委托鉴定的效力,如何认定?

当事人诉前已经共同选定具有相应资质的鉴定机构对建设工程作出了相应的鉴定结论,诉讼中一方当事人要求重新鉴定的,一般不予准许,但有证据证明该鉴定结论具有《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定情形除外。

五、民事责任的承担

31、发包人无正当理由拒绝结算工程款的,欠付工程款利息的起算点如何确定?

发包人在施工合同约定的审核结算期限内无正当理由拒绝结算或故意拖延结算,在审核期限届满后也未支付工程款,承包人要求发包人从合同约定的审核结算期限届满的次日起计算欠付工程款利息的,可予支持,但合同另有约定的除外。

建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款,承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的,依照其约定,发包人主张合同约定的违约金和利息之和过分高于实际损失请求予以适当减少的,按照《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十九条的规定处理;

没有约定或约定不明的,对承包人的主张,一般不应同时支持,但承包人有证据证明合同约定的违约金或利息单独不足以弥补其实际损失的除外。

33、施工合同约定,对承包人违约行为处以“罚款”的条款。性质如何认定?

建设工程施工合同约定承包人存在工期迟延、质量缺陷、转包或违法分包等违约行为,发包人可对承包人处以罚款的,该约定可以视为当事人在合同中约定的违约金条款,应依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定予以处理。

34、承包人以发包人拖延结算或欠付工程款为由拒绝交付工程的,如何处理?由此造成的损失如何承担?

工程竣工验收合格后,承包人以发包人拖延结算或欠付工程款为由拒绝交付工程的,一般不予支持,但施工合同另有明确约定的除外。

承包人依据合同约定拒绝交付工程,但其拒绝交付工程的价值明显超发包人欠付的工程款,或者欠付工程款的数额不大,而部分工程不交付会严重影响整个工程使用的,对发包人因此所受的实际损失,应由当事人根据过错程度予以分担。

35、合作开发房地产项目中,承包人主张欠付工程款的,如何处理?

两个以上的法人、其他组织或个人合作开发房地产项目,其中合作一方以自己名义与承包人签订建设工程施工合同,承包人要求其他合作方对欠付工程款承担连带责任的,应予支持

承包人仅以建设工程施工合同发包人为被告追索工程款的,应依承包人的起诉确定被告。

36、发包人承租建筑物后以自己名义对外签订施工合同,承包人应当如何主张权利?

发包人(承租人)与建筑物所有权人签订租赁合同租赁该建筑物后,以自己的名义对外签订施工合同,承包人主张工程款的,应当以施工合同的发包人为被告提起诉讼。

发包人下落不明或丧失支付能力,且建筑物所有权人与发包人之间的租赁合同已经终止,承包人以建筑物所有权人为被告主张权利的,建筑物所有权人在其实际受益范围内承担赔偿责任


工程造价:平法钢筋算量与下料、手工算量与软件算量(广联达、鲁班、BIM软件)对照

一、平法钢筋基础、梁、墙、柱、楼梯

序号

书名

作者

每册页码

出版日期

定价(元)

1

平法钢筋算量案例精解

张国栋

150

2017.7

25

2

平法钢筋-

张国栋

200

2017.7

31

3

平法钢筋基础、梁、墙、柱、楼梯

张国栋

220

2017.7

34

4

平法钢筋-

张国栋

220

2017.7

34

二、全国建设行业中等职业高职高专普通高等教育教育实训规划教材(建筑工程、装饰装修工程)

序号

书名

作者

每册页码

出版日期

定价(元)

1

全国建设行业中等职业教育实训规划教材-建筑工程

张国栋

250

2017.7

39

2

全国建设行业高职高专教育实训规划教材-建筑工程

张国栋

250

2017.7

39

3

全国建设行业普通高等教育实训规划教材-建筑工程

张国栋

250

2017.7

39

4

全国建设行业中等职业教育实训规划教材-装饰装修工程

张国栋

250

2017.7

39

5

全国建设行业高职高专教育实训规划教材-装饰装修工程

张国栋

250

2017.7

39

6

全国建设行业普通高等教育实训规划教材-装饰装修工程

张国栋

250

2017.7

39

订购图书热线
固话:0371-55696895 
邮箱:zzxctsgs@163.com
手机:18137844519/15538253631  






通知

栋梁教育造价实操面授培训开班啦!赶快报名参加吧!

 序号

日期

 开班计划

 1

2018年3月4日(周日)

 152班

 2

2018年3月11日(周日)

 153班

 3

2018年3月18日(周日)

 154班

 4

2018年3月25日(周日)

 155班

 5

2018年4月1日(周日)

 156班

手机:18137844519/15538253631/

          18695822988(张工微信)

固话:0371-55696895

邮箱:zzxctsgs@163.com


版权所有归原作者所有。除非无法确认我们都会标明作者及出处,如有侵权,烦请告知我们,我们会立即删除并表示歉意。


MORE·更多精彩文章


  • 寿命几十年的拉线开关,价格这么可爱?

  • 门窗行业把价格做烂了,市场做坏了,离死就不远了!

  • 一个TOTO马桶的价格组成

  • 下半年,家居建材价格持续猛涨已成必然......

  • 衣柜常用木材价格及“优缺点”,你了解多少?

很多朋友都来感谢我们,其实最应该感谢的是那些无私把这些文章传递出去的人,你们是最无私伟大的。赠人玫瑰,手留余香!

传播方法:点击微信页面右上角三小点,内有“发送给朋友”“分享到朋友圈”“收藏”“复制链接”等各种选择,您可点击“发送给朋友”或“分享到朋友圈”,这样您的朋友也可一起欣赏了

如您对造价企业信息化感兴趣,欢迎关注工程咨询企业信息化首选品牌“栋梁造价吧”,微信号:cost8com

关注“栋梁造价吧”订阅号,了解造价企业信息化各类资讯!
方法一:查一查,请在查询微信订阅号账号查找“栋梁造价吧”
方法二:搜一搜,请在搜号码中搜索“cost8com”
方法三:扫一扫,请用手机扫一扫“栋梁造价吧”微信二维码

2018HOT造价微信号推荐

栋梁造价吧
微信号:cost8com 

全国造价先驱和领航者推出的微信公众平台,为造价学者答疑解惑,互动交流,并及时更新造价最新信息 

长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁造价图书店
微信号:costbook 

工程造价读物策划与发行为一体的图书经营专业化公司,立志做工程造价资源阅读与写作第一品牌,其基本建设造价图书网(www.jbjszj.com)已将我公司工程造价资源的相关电子图书推崇到全国各地。
            长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁建设造价价格吧
微信号:price8com 

全国建筑行业人工机械材料价格信息大全,更新及时,信息详细全面 

长按二维码点选(识别图中二维码)

建筑风水学
微信号:jzfsxcom 

建筑风水堪舆,命运盛衰,命理格局以及阴阳相生,带你解密神秘的建筑风水世界
            长按二维码点选(识别图中二维码)


张国栋造价
微信号:zgdcost 

为广大爱好造价的学子创造一个交流沟通的平台

长按二维码点选(识别图中二维码)

栋梁BIM
微信号:dongliangbim 

我们为项目提供BIM设计咨询、BIM方案设计、通过BIM技术建立带有技术信息建筑模型
                                   长按二维码点选(识别图中二维码)


工程造价员网
微信号:gczjy_com

大量造价行业资料让您终生受益

长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁造价预算咨询
微信号:dlzjys 

本微信号涵盖了造价所有领域的造价咨询 

长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁造价
微信号:dongliangzaojia 

造价领域的先驱与领航者,栋梁造价-您无法拒绝的选择 

长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁造价交流
微信号:dlzaojia 

造价学者交流沟通学习讨论的专区 

长按二维码点选(识别图中二维码)


工程造价员
微信号:wwwgczjycom

全国最大工程造价员交流微信平台 

长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁造价沙龙
微信号:dlzjsalon 

在线交流、答疑、互动的公众平台,造价沙龙的开拓者 

长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁工程预算百科
微信号:projectbudget

学造价,有什么不懂,我们帮您解决,您所需要做的就是加入我们
长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁造价阅读
微信号:dlzjread 

造价文档、资讯、小常识、动态等方面文章大全,造价学者的栖息地 

长按二维码点选(识别图中二维码)


栋梁造价答疑
微信号:dlzjanswer

本平台全天候24小时答疑,及时、有效、正确、免费

长按二维码点选(识别图中二维码)


预算员培训
微信号:ysypxcom

预算员交流微信,同时网站域名和微信号相同

长按二维码点选(识别图中二维码)



欲购买更多精彩课程可到以下平台:


1.工程造价员考试培训网(www.gczjy.com)

2.在淘宝网中搜店铺“工程造价员”第一个就是我们的小铺shop61122927.taobao.com

3.在网页输入“百度传课”(www.chuanke.com)搜索“工程造价员”所有带“栋梁”图标的全部都是我们的课程

4.在网页输入“YY教育”(edu.yy.com)进去之后,在搜索栏输入“二建”搜索,带有栋梁图标两字的即是我们开设的课程。

5.在网页输入“腾讯课堂”(ke.qq.com),在搜索栏选择“机构”输入:“文青”即可搜到我们;选择:“课程”输入“土石方工程”或“桩基础工程”即可搜到相应的课程

6.在网页输入“腾讯精品课”(class.qq.com),在搜索栏输入“栋梁造价”即可看到我们的课程。

7.在网页输入“优酷课堂”(www.youku.com),在搜索栏输入“栋梁造价”即可看到我们的课程。

8.在网页输入“淘宝教育”(xue.taobao.com),在搜索栏输入“工程造价员考试培训网”即可看到我们的课程。

9.在网页输入网址:gczjy.gczjy.com,可进入“栋梁造价教育”网校学习视频课件


大量粉丝还没有养成阅读后点赞转发的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以资鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!


Copyright © 乌海保险社区@2017